承诺书通常是要求以书面订立的合同，需要依据自身的实际情况，想要写出高质量的合同，就必须学会站在对方的角度进行思考，下面是小文学范文网小编为您分享的电梯施工合同范本6篇，感谢您的参阅。
电梯施工合同范本篇1
甲方（租赁方）：杭州xx公司（以下称甲方）
乙方（出租方）：杭州xx公司（以下称乙方）
根据《民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、租赁机械的名称、型号、数量、地点；
1、名称：
2、型号：
3、数量：
4、地点：
二、进出场费、租金及其交纳期限：
1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。
2、按月结算当月租金，每台每月租金为人民币（不含电梯操作人员工资），一次性定价不作调整。
3、租赁费付款方法：安监站备案日起计算租金，每台前三个月暂不付租费，第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费，每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。
三、甲方责任：
1、负责设备基础施工制作，总电缆线及楼层安全门。
2、提供安全、可靠的电源，并将电源引入电梯设备电源箱。
3、积极配合升降机安装、拆除工作，保证进场道路畅通，负责夜间施工照明。
4、承租过程中，确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。
四、乙方责任：
1、提供合格的设备。
2、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底。
3、负责机械设备的进场安装、维护、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。
五、人员管理及安全责任：
1、因机械本身存在的质量问题引起的安全事故由乙方负责，设备安拆时一切安全责任均由乙方承担，甲方概不承担一切责任。
2、乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。
3、甲方违章指挥时，造成后果由甲方承担，操作人员应拒绝作业，非操作人员不得进入机械操作室作业。
4、甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门不得违犯，如电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，电梯停止运行后，甲方才可安全作业
六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：
1、租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担，机械使用期间要求乙方每15天检修维护一次并做好记录，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。
2、故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。
3、做好设备维修保养，乙方处理故障，做到一般故障2小时内排除，大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天，如每超一天，乙方承担甲方所有损失。
七、违约责任：
1、甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算，停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算，如甲方逾期付款，从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机，双方协商。
2、甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。
3、本合同不详之处，双方协商解决。
八、其他约定事项： 附墙要求全部6米设置一道。
九、争议的解决方式： 本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决。无法协商时，依法向____区人民法院起诉。
十、本合同一式四份具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章生效，所有条款履行完毕后自动失效。
甲方：
乙方：（签章）
代表签字：
电话：
________年____月____日
（签章）代表签字：
电话：________年____月____日
电梯施工合同范本篇2
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲方将司法局小区项目之电梯2台委托乙方安装，双方订立合同条款如下：
一、规格、数量及安装价格
二、建筑物名称及安装地点
1、建筑名称：司法局小区
2、安装地点：××××
三、预定安装工期
1、乙方预定于年天完成安装。
2、甲方应提供合适的调试条件予乙方，乙方安装后5天完成调试。
3、在安装过程中，如因业主主的原因而影响乙方施工时，安装或调试工程时间顺延。
四、安装费用及支付方式（以下金额为税前价）
1、本合同安装费用计人民币元整，不含安装辅料人民币____元整。
1、1电梯机构及电气安装费，计算式为：
1、2采用无脚手架施工，架管费用为___元。
2、第一期：甲方应在进场后3天内预付安装费总额的50%予乙方，计人民币___元。
第二期：电梯安装完毕支付工程总款的30%予乙方，计人民币___________________________元。
第三期：待电梯调试，经待检验合格，剩余款即20%付清，即人民币____元。
3、如甲方所购电梯需分批安装、验收、交付时，甲方可根据价格明细表分批分期付款。
4、电梯初次验收时的招待费及验收费由甲方负责。
五、质量保证
1、乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：gb10060—1993《电梯安装验收规范》；gb16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》；gb50310—20xx《电梯工程施工质量验收规范》；gb7588—20xx《电梯制造与安装安全规范》。
2、由于安装质量问题引起的技术监督部门加收的复检费由乙方负责。
六、施工安全保证
乙方必须严格按照安全要求组织施工和安装，必须穿戴好劳保用品，安装工人要求办理了劳动保险方或持证上岗，井道作业时要求足够的防护措施。施工过程中任何原因给乙方带来的人身及财产损失，甲方概不承担任何责任。
七、生效
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
甲方：乙方：
签字代表：签字代表：
公章：公章：
签约时间：___年___月___日
电梯施工合同范本篇3
甲方(租赁方)：杭州鼎业建筑工程有限公司 (以下称甲方)
乙方(出租方)：杭州环康机械设备安装有限公司 (以下称乙方)
根据《合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、租赁机械的名称、型号、数量、地点;
1、名称：2、型号：
3、数量：4、地点：
二、进出场费、租金及其交纳期限：
1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。
2、按月结算当月租金，每台每月租金为人民币 (不含电梯操作人员工资)，一次性定价不作调整。
3、租赁费付款方法：安监站备案日起计算租金，每台前三个月暂不付租费，第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费，每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。
三、甲方责任：
1、 负责设备基础施工制作，总电缆线及楼层安全门。
2、 提供安全、可靠的电源，并将电源引入电梯设备电源箱。
3、 积极配合升降机安装、拆除工作，保证进场道路畅通，负责夜间施工照明。
4、 承租过程中，确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。
四、乙方责任：
1、 提供合格的设备。
2、 向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底。
3、 负责机械设备的进场安装、维护、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。
五、人员管理及安全责任：
1、 因机械本身存在的质量问题引起的安全事故由乙方负责，设备安拆时一切安全责任均由乙方承担，甲方概不承担一切责任。
2、 乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。
3、 甲方违章指挥时，造成后果由甲方承担，操作人员应拒绝作业，非操作人员不得进入机械操作室作业。
4、 甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门不得违犯，如电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，电梯停止运行后，甲方才可安全作业
六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：
1、 租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担，机械使用期间要求乙方每 15 天检修维护一次并做好记录，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。
2、 故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。
3、 做好设备维修保养，乙方处理故障，做到一般故障2小时内排除，大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天，如每超一天，乙方承担甲方所有损失。
七、违约责任：
1、 甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算，停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算，如甲方逾期付款，从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机，双方协商。
2、 甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。
3、 本合同不详之处，双方协商解决。
八、其他约定事项：
附墙要求全部6米设置一道。
九、争议的解决方式：
本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决。无法协商时，依法向西湖区人民法院起诉。
十、本合同一式四份具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章生效，所有条款履行完毕后自动失效。
甲方： 乙方：(签章)代表签字：电话：
年月 日 (签章)代表签字：电话： 年 月 日
电梯施工合同范本篇4
甲方：_________
乙方：_________
按政府的有关要求，甲方需在2#楼及3#楼安装2台电梯。现委托乙方进行相关工程为了明确工程内容及双方责任，经双方协商确定，共同遵守执行：
一、工程项目名称及数量：
序号：_________
工程名称内容：_________
数量：_________
单位：_________
停层站数：_________
功能：_________
备注：_________
1、安装新电梯1台3层3站3门客、货两用电梯；
2、安装新电梯1台3层4站4门客、货两用电梯；
3、拆卸旧电梯2台，协助甲方向相关部门申请报废注销；
4、新电梯安装工程相关的土建工程1项完全配合2台新电梯的安装需要；
5、新电梯门口包边1项。
上述电梯工程包括：设计、设备及材料供货、运输、安装、调试、检测、维护和使用申报、登记、安全使用许可等全过程的交钥匙电梯工程。
二、组织领导：
1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2、乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、技术要求：
1、电梯制造安装标准符合：
1.1《电梯制造与安装安全规范》（gb7588—__________）
1.2《电梯安装验收规范》（gb10060—93）
1.3《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（gb50182—93）
1.4《电梯试验方法》（gb10059—97）
1.5《电梯技术条件》（gb1058—97）
1.6《电梯工程施工质量验收规范》（gb50310—__________）
1.7符合质监、电力、消防、安监、环保部门的有关规定，整机性能与可靠性达到一等品标准。
甲方：_________
代表：_________
签约日期：_________
乙方：_________
代表：_________
经办人：_________
施工责任人：_________
签约日期：_________
电梯施工合同范本篇5
承租单位： （简称甲方） 出租单位： （简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确承租方与出租方的权利与义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条 租赁施工电梯型号及附件、名称、数量
1、电梯型号sc200/200型，数量 台；高度满足工地要求；
2、工程名称：
3、施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间：预计 年月 日
第三条 租金计算办法及交纳期限
1、电梯预计适用于期限 个月，不足 个月按 个月计算，租金为 元/月/台（本租金为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%），租期不满一个月时，按实际天数计算（按天计算：月租金/30*天数）。租赁期由电梯安装完毕自检合格交付使用之日起计算至甲方通知拆除之日起第三天开始计租。
2、电梯进出场费每台元。进退场费用包括：设备进出场的运输及装卸；设备的安装、拆卸、预埋件制作所需的人工费用及电梯升节安装费用；如因工地无实施许可证，电梯在安装及使用过
程中所发生的一切经济行政处罚均由甲方负全责，（本价格为不含税价格，如甲方需开具发票，税金须另外支付8.5%）。
3、包月的租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、甲方生产不当，造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门责令停工待命等因故停工），费用由甲方照常支付，每满一月由甲方指定人员代为结算一次。超出月结算日一周，乙方有权停止电梯作业，所有责任均由甲方负责。电梯退场前甲方须一次性结算所有费用。
4、电梯报停时，甲方须提前二十天以书面形式通知乙方到现场查看确定报停时间，如甲方施工现场不具备拆机出场条件时，应以甲方施工现场具备拆机、出场条件时间为准。如报停一周后因工地原因仍不能拆机，则停机期间租金照计。
5、在甲方具备拆机、出场条件和结算电梯进出场费及租赁费后，乙方应按甲方要求的时间及时将电梯拆卸出场。
第四条电梯租赁期间甲、乙双方责任
一、甲方责任：
1、负责制作电梯基础，确保基础的设计和施工质量符合规范要求。甲方保证电梯的中心距建筑物边缘（应满足附墙架受力要求）长度为2.9米至3.5米。如超出此距离，则需增加附墙拉杆长度的材料费和制作费由甲方负责。电梯进出场前应具备拆装运输条件，装拆机时由工地负责无偿提供塔吊配合装拆，如无塔吊配合，装拆机时所需的吊机费用由甲方负责。并负责处理好土地上、地下障碍
物以保证电梯安全顺利出场。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础回填土地上、地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全责任）及索要经济损失的赔偿。
3、负责配备电梯专用配电箱，将电源引至设备电梯总箱（设备所需的电费由甲方负责），并负责埋设接地线两处，接地电阻不大于4欧姆，在电梯工作范围内及以外6米内不准有高低压裸电线，如情况特殊由甲方搭设安全防护棚并负责安全监护，甲方保证有足够的容量和电压供设备使用，如因此原因造成的损失由甲方负责。
4、施工电梯的围闭，层间门制作安装工作均由甲方负责。
5、甲方负责免费提供氧割、电焊等材料给乙方使用。
6、每月保证不少于两天的电梯维修、保养时间、加节时间除外，加节应尽量选在非高峰使用期间进行，遇有各级主管部门检查电梯须进行积极配合，经常自行检查，确保机身的垂直度，保证电梯达到安全技术使用要求。
7、甲方在使用电梯过程中必须安排操作人员持证上岗，对电梯正常操作维护，不得违章操作，如因操作人员无证上岗，超负荷或违章操作对施工电梯、自身或他人造成的伤害由甲方承担与乙方无关，操作人员工资由甲方负责。
8、配合协调乙方在电梯装、拆过程中的装拆和安全防护工作，确保在最短时间内投入使用。
9、甲方施工人员未经乙方机组人员同意，严禁上机私自操作和自行修理，由此而产生的后果均由甲方负责。
二、乙方责任
1、负责提供本电梯所需的各种附件及所需的资料，指导基础制作负责电梯安装拆卸工作，按照说明书要求对电梯进行加节安装，如超出说明书要求范围，工地另行要求增加附墙，则需费用由甲方负责。经常对电梯进行安全技术检查，并负责该电梯的进退、场工作。
2、机组人员按规定按时保养检修机械，以保证该电梯的技术状况完好，发现问题及时处理解决或向双方单位报告，乙方接到电梯故障通知后应做到在最短的时间内赶到现场排除故障。如电梯每月因故障连续=停机超出48小时，由乙方负责电梯停机期间的租金损失（按天计算：月租金/30*连续停机天数），费用从当月的租赁费中扣除。
3、乙方赠送一套楼层通信设备给甲方，甲方负责安装调试及维护。
4、机组人员有权拒绝用户违章指挥作业的超载运行，遇有恶劣天气有权按操作规程要求停止作业，由此原因造成的责任事故由甲方负责。
三、甲、乙双方责任
1、双方保证电梯安全运转，操作人员必须严格执行《施工电梯
安全技术操作规程》等相关条例，共同促进保证电梯运转安全。
2、电梯安装完毕由乙方负责办理当地检验手续。
第五条违约责任
1、未经对方书面同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同；任何乙方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额0.3%的违约金。
2、甲方如不按期支付租金及其他费用，乙方有权要求甲方及时付清租金和其他费用。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可通过广元市人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方另行协商解决，此合同一式 份，双方各执一份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条补充条款
承租单位（盖章）： 出租单位（盖章）：
委托代理人：委托代理人：
年 月 日年 月 日
电梯施工合同范本篇6
合同编号：_________________
甲方：_____________________________________________
乙方：_____________________________________________
依据《民法典》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。
一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用：
二、工程质量标准：本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范（gb10060—93）》。
三、安装地点：________省______市（县）________区_______________________。
四、安装工期：
1．甲方提供井道日期：________年______日前，逾期提供井道应提前个月书面通知乙方，完工期限顺延。
2．安装工期：甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。
3．如遇停电或甲方原因造成停工的，完工期限顺延。
4．甲方延期支付首期工程款，完工期限顺延。
五、付款方式和期限：
1．付款方式：甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款（付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人）。
2．付款条件：甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内，甲方提供有关资料，由乙方向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格，乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内，甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金，在甲方收到
“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。
3．乙方负责向政府有关主管部门申报验收，凡因申报验收造成的一切经济损失，由乙方承担，并负责赔偿甲方损失。
六、甲方责任：
1．在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：
（1）负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。
（2）在安装地点的首层或货车到达层（盖有屋顶）里，应备好电梯保管场地（每台电梯需）_______平方米），该场地应设置在能确保电梯导轨（__________米长）搬去候梯厅通路的地方。
（3）把动力电源线（__________）接至首层井道门口并配好开关。
2．在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：
（1）提供足够面积的储藏室，以便安装施工期间存放材料及工具。
（2）负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板，并按实际使用数量向乙方收取费用。
（3）负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源，并按实际使用数量向乙方收取费用。
3．在乙方完工后，甲方监督土建总承包商履行的义务是：
（1）负责电梯完工后的土建修补余尾工程。
（2）提供配重物件配合进行电梯的满载运行，配合验收。
（3）电梯经政府主管部门验收合格，乙方将电梯移交给甲方后，负责电梯的保管工作（防盗）。
七、乙方责任：
1．井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
2．安装调试期间负责电梯的保管工作。
3．负责电梯的安装、调试工作，移交随机资料一套及备用件。
4．负责吊装及搭棚工作。
5．施工期间遵守甲方有关制度，文明施工，配合土建总承包商施工。
6．电梯安装前，负责向质监部门办理报验手续，并负责费用。
7．双方验收后，负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准，并负责费用。
8．电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。
9．工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外，其余由乙方负责。
10．承担土建总承包商征收的协调配合费用。
11．乙方在电梯取得技监局电梯准用证后，须提供电梯给土建总承包单位使用，甲方向物业公司移交物业时，乙方必须安排人员参加。
八、质量保证：
1．自政府主管部门验收合格之日起，乙方负责三包保修_______年，保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装，或者不能按时报检的，则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方必须前往修复，费用另计。
2．卖方在保修期内提供抢修热线服务（电话：_________），在接到买方及电梯使用人的抢修电话后，卖方应在________小时内到达现场作出应急处置，并保证在________小时内修复。
3．甲方提货后由于放置时间超过个_________月或保管不当（未防盗、防腐蚀、防高温）导致电梯不能正常安装或出现由于上述原因导致的质量问题，其质量责任由甲方负责。
九、违约责任：
1．乙方逾期完工，应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失，违约金按合同总价每日万分之____________计算。
2．未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费不予返还。乙方不负责保修，由此引起一切问题由甲方负责。
十、解决纠纷方式：
双方如有争议应协商解决，协商不成，双方同意按以下第_________种方式解决：
1．向武汉仲裁委员会申请仲裁；
2．向甲方所在地人民法院起诉。
十一、生效：
本合同在双方签字盖章并________________________生效。
十二、其他约定：
1．由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。
2．门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。
3．_________________________________________________。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________
地址：________________________地址：________________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
签约代表：____________________签约代表：____________________
经办人：______________________安装联系人：__________________
电话：________________________电话：________________________
传真：________________________传真：________________________
邮编：________________________邮编：________________________
开户银行：____________________开户银行：____________________
帐号：________________________帐号：________________________
签订日期：______年____月____日签订日期：______年____月____日
